大学生学习网水电安装工程施工合同范本,哪位有,麻烦发一下,谢谢!zymcx@
建设单位：（简称甲方） 地 址： 施工单位：（简称乙方） 地 址： 兹有 工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。
第一条：工程地点 第二条：工程内容 第三条：承包方式 第四条：工程价款及调整 1. 工程价款 2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整： （1）甲方代表确认的工程量增减； （2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商； （3）工程造价管理部门公布的价格调整； （4）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失； （5）合同条款以外得其他增减或调整； 第五条：付款方式 第六条：合同工期 1.双方商定总工期为 天。 开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。
（1） 甲方不能按合同约定提供开工条件， （2） 工程量变化和设计变更； （3） 非乙方原因得气超过4个小时以上时；停水停电停 （4） 工程款未按时支付； （5） 不可抗力（如地震台风火灾等） 3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。 4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款 元，反之每提前一天奖励 元。
但奖罚累计不超过总造价得2%。 第七条：工程质量要求： 第八条：材料设备： 第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任 1. 甲方： （1）进场前 天内，甲方必须将施工现场清理干净。
为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续； （2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求； （3）按时支付工程款项； （4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工； （5）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底； （6）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作； （7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作； （8）组织工程竣工验收工作。 2.乙方： （1）做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况； （2）做好施工安全防范措施，确保施工安全； （3）负责做好材料、设备的采购和保管工作； （4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外； （5）参加工程竣工验收工作。
第十条：保修 保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为 个月。
第十一条：工程停建或缓建： 1. 因政策调整，人力不可抗力及甲.乙双方之外原因导致工程停.缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。 2. 工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。
甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。 3. 已订货的材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。
第十二条：其它 1. 如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证（为合同附件）工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。 2. 工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。
第十三条：合同生效与终止 本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。 第十四条：本合同一式 份，其中：甲方 份，乙方 份，均具有同等法律效力。
开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号 ： 甲方盖章： 乙方盖章： 甲方签字： 乙方签字： 年 月 日。
水电安装工程合同书怎么写?
水电安装工程施工合同 发包人全称： （以下简称：甲方） 承包人全称： （以下简称：乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省宿州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况： 工程名称： （以下简称：本工程）； 工程地点： 施工现场条件：以现场实际情况为准； 施工部位：本合同约定乙方施工部位为： 中所有的水电安装工程包含的全部内容。 二、工程承包方式、承包范围及承包内容： 1、承包方式：乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围：室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。 3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。
具体如下： a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。
b、电气部分：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。 4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。
三、合同工期： 1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日；开工日期为： 年 月 日，竣工日期为： 年 月 日。
2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（具体详见合同附件一）。 3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。
4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（￥：1000.00元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。
四、质量标准： 1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）： ① 建设强制性条文； ② 《建筑工程质量检验评定标准》gbj301—88； ③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-2002； ④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-2002； ⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》（gbj242-82）； ⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》（gbj242-82） ⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（gbj303-88）； ⑧ 省、市相关部门的各种规章制度； ⑨ 甲方制定的工程质量验收实施细则。 2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。
工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元（￥：1000.00元）的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。
若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。 3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。
工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。 五、合同价款、工程量的计量及结算方式： 1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费（甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价）现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用；在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并。
最新水电承包合同范本 不看后悔
因为水电工程是整个装修工程中的预算大头，因此不少业主会单独将这个项目承包出去，这并没有什么问题，但是要注意的是，一定要签订好相应的承包合同，否则出现问题很难划责，下面就为大家介绍一下最新的水电承包合同范本，一起来了解一下吧。
第一条：工程概况
这部分要具体包括几点：1、工程地点；2、工程承包方式，是包工包料，还是包清工等；3、具体的工期；4、具体的施工款项，要注意标记，如果变更施工内容以及材料的话，工程造价要按实计算。
第二条：关于材料供给的约定
1、如果是甲方提供材料那么应该符合合格标准，按时到场，乙方要办理验收手续，如果有问题要提出书面文件。材料到场后由乙方保管，如果有损失由乙方负责。
2、甲方提供的材料只能用于本工程，未经甲方同意，乙方不能随意挪动地方，如果乙方违背，要做出赔偿。
3、如果是乙方提供材料，不符合质量标准的话，应该禁止使用，所造成的损失由乙方负责。
第三条：关于工程质量及验收的约定
工程施工要严格按照国家标准进行，如果是因为乙方技术及责任问题造成的损失，乙方要承担责任，乙方应该提前通知甲方验收并且办理验收手续。
第四条：关于安全生产和防火现场治理的约定
施工时间要按照规定进行，要尽量降低施工噪音，减少环境污染，未经相关部门批准，禁止随意拆改原来建筑结构及设备管线，要保证装修现场整洁，做好卫生处理工作，要做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入现场，乙方不能携带甲方提供的材料出门。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定
约定好款项支付时间以及比例，确定好保修期，要求装修公司出具款项收据单，要确定好乙方的施工具体项目，包括五金配件的安装等，如果有另外单收费项目要提前约定好写在合同里。
第六条：纠纷处理
如果发生争议纠纷，双方不愿意协调，可以根据合同约定内容向人民法院提起诉讼。
第七条：合同的变更和解除
合同签字确认生效后双方应该严格遵守，如要变更合同内容，需要重新补充协议签字，施工期间，如果一方要终止合同要支付相应的违约金。
（以上回答发布于2015-12-03，当前相关购房政策请以实际为准）
点击查看更多房产信息
自来水工程承包合同范本
自来水工程承包合同范本甲方： 乙方：甲、乙双方经过友好协商，就长安风情街123号店铺装修工程由甲方承包给乙方施工，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例的原则》，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议：1、工程概况： 1.1工程名称： 1.2工程内容： 1.3工程施工日期：2008年 月 日至2008年 月 日1.4质量等级：合格1.5合同价款：定为人民币 元。
大写人民币： 元整。（此价格为不含税价格，按预算书项目，工程款项以最后实际面积核算为准，由乙方开立收据）1.6任一方不可在未取得另一方同意前改变合同价款，若合同价款如因设计改变或其它因素增减，由甲乙双方协商后比照本合同12.2项办理。
2、合同文件组成：合同正本、图纸、预算书3.适用的法律：《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》4、图纸：图纸应由甲方审签方可使用；5、甲方工作5.1甲方在工程开工前应申请施工许可证，办理施工所需的各种证件、批件。5.2清除施工场地内影响进场施工的障碍物。
5.3承担施工现场的水电费用。5.4违约处理：因甲方违反本条各款造成工期延误时，责任由甲方承担。
6、乙方工作6.1成品的保护要求：对施工现场需要保留的设施及乙方已完工的部分工程，乙方有责任予以保护；否则，造成的损失由乙方承担。6.2在乙方已完工的项目中，甲方已验收的或使用的，如遭受损坏时，由责任方承担。
7、工期7.1延期开工：因甲方原因（如变更方案）而造成延期开工，可将竣工期限向后顺延；如甲方坚持按原竣工期限完工时，甲方除了提供赶工条件外，还应承担乙方的赶工费用（如工人的加班费和新增工人的工资等费用）。7.2暂停施工：因甲方原因（如资金不按期到位）而造成的停工，除总工期按竣工的天数向后顺延外，甲方还应承担乙方由此造成的实际损失；若因乙方的原因而造成停工，则由乙方自行负责赶工费用，竣工期仍保持不变。
7.3因天灾或人力等不可抗拒的原因而被迫停工时，可经双方协商并通过书面形式确定顺延工程期限。8、工程款的支付8.1 工程款项最后结算（即8.2.3与8.2.4部分）支付，以实际面积核算为准，合同签订时之8.2部分先以先期预算表填写，工程完工后再进行后期更改.8.2工程款分五期支付：8.2.1 在合同签定时，甲方应付工程款项总额的5%（即人民币 元）作为施工手续费用备用款项.8.2.1乙方进场当天内，甲方应支付工程总额的25%（即人民币 元）作为首期工程备料款。
8.2.2.基础工程快要完工时甲方再付给工程总额的50%，（即人民币 元）。作为木材等大件工程材料备料款。
8.2.3完工验收后甲方再付给工程总额的15%，（即人民币 元）。8.2.4剩馀尾款5%（即人民币 元）甲方于验收日起算六个月后付予乙方，此期间视同保留款，以保证装修质量。
9、设计变更9.1甲方变更原设计方案时，需在该项目施工前2天通知乙方，并在该变更图纸备忘录上签字。9.2甲方要求增加或减少项目时，应相应增加或减少工程款，乙方应在双方约定的时间内向甲方提交增加或减少部分的图纸和报价，甲方认可后应在图纸上签字。
9.3凡甲方未在变更备忘录和增补图纸上签字的变更及增补工程，乙方可拒绝施工，并按原图纸施工。如因此造成的损失，其责任由甲方承担。
9.4因上述的原因影响工期时，双方经协商以书面形式确定顺延工程期限。10、质量与验收10.1甲方收到乙方的竣工验收报告后，应在2天内作出答复。
如逾期不答复，乙方即视为同意验收合格。10.2未经交付验收而甲方擅自使用的，视作验收合格使用，乙方概不负责。
10.3验收标准以双方认可并附于本合同附件之施工图纸、预算书、效果图等为准。（效果图为参考效果，验收时应排除电脑绘图之感观）11、违约责任11.1合同生效后，甲、乙任何一方不得单方违反合同，否则违约方应向另一方支付合同价款的5%作为违约金；或由甲、乙双方协商解决。
11.2甲方不按时付款时，乙方有权停工。甲方在接到乙方停工书面通知，2天内仍未付款时，乙方可以撤回工程队，其责任由甲方承担。
12、其它条款12.1乙方要完善安全措施，文明施工。12.2本合同中的未尽事宜，可增订补充条款，若补充条款与原合同中有关条款相抵触时，则以补充条款为准。
12.3本合同自双方完工验收合格，双方结清各种款项时失效。12.5本合同正本两份，甲、乙双方各执壹份。
甲 方： 乙 方： 签定日期： 年 月 日 签定日期： 年 月 日联系电话： 联系电话：。
求水电设备安装工程合同
工程分包协议书
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况，甲乙双方就
业主的工程施工事项协商一致，达成如下协议：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围：
四、工期：开工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日 工期： 天
五、合同价款：本工程采用 方式计价，每吨 元/吨。
合同总价款为
六、质量要求：
本工程质量达到 标准，如达不到本标准，应按甲方要求进行返工自理，并承担由此发生的一切费用。
七、双方责任：
1、甲方责任：
⑴负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。
⑵负责向乙方提供施工图一式 份。
⑶及时供应合同规定的材料。
⑷及时办理工程结算。
2、乙方责任：
⑴严格按施工规范要求及国家质量标准施工。
⑵必须按图纸施工。
⑶应保证工期要求，确保工程如期完成。
⑷负责向甲方提供工程结算值同等金额的发票或收据。
八、材料供应：
1、主材 由 方负责提供。
2、辅材 由 方负责提供。
九、材料消耗：
工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之 计算，废料归 方。
十、施工与验收：
1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。
2、工程完工时组织相关部门验收。
十一、结算方式：
签订合同，甲方即向乙方交付 元预付款，工程进行过半时甲方支付 元，工程完工，甲方支付 元工程款。
十二、由甲、乙双方任何一方造成的工期延误，每延误一天，赔付方工程总价款 %的损失费。
十三、其它：
1、本协议一式 份，正本 份，副本 份。
2、本协议自双方盖章签字之日起生效。
3、本协议完成后自行终止。
十四、补充条款：
1、
2、
3、
甲方： 乙方：
法定代表或法人委托： 法定代表或法人委托：
委托人： 施工代表：
电话： 电话：
日期： 日期：
酒店水电承包合同书
是指承包酒店水电的建设工程吧.可以采用以下合同范本.水电工程承包合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条 工程概况 1.装修施工地点：_____________________________________________2.工期：_________年_______月_______日 至________年_______月_______日3.本项工程预计费用 元人民币。第二条 材料供应的约定 1.甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要 材料的数量。
甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。
乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料 乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具（锥子、切割片等），要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。第三条 关于工程质量及验收的约定1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb50210-2001及《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50327-2001并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他 db-35/t98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定： 1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
处理好由于施 工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：1. 工程款付款方式： 布管验收合格后支付工钱的50%，水电完工后支付30%，整体竣工验收合格后支付20%2. 乙方承包内容： 1）.水电开槽、布线、穿线、埋槽 2）.所有水电施工过程的垃圾清运（每天现场整理装袋） 3）.水电施工的穿墙、打孔、切割 4）.开关面板安装 5）.小五金、马桶、的安装 6）.后期灯具的安装3.工程结算方式： 按实结算： 总价结算：20元/平米（套内面积） 第六条 违约责任： 1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 伍拾元的违约金。 2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 伍拾元违约金。
第七条 纠纷处理方式： 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。 第八条 合同的变更和解除：1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 %支付违约金，并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。 第九条.其它约定： 1.双方同意由第三方监理（厦门全垒打装修监理公司）进行协商工作。
在未经第三方监理（厦门全垒打装修监理公司）确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。2.经过第三方监理（厦门全垒打装修监理公司）确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。
5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
·店面承包合同 ·建房承包合同 ·果园承包合同 ·渔业承包合同 第十条 附则 （一） 本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。 （二）本合同签订后工程不得转包。
（三。